凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
ST正源(600321)诉讼仲裁 违规记录资产抵押股权冻结
公告日期
诉讼仲裁 公告日期:2016-07-09
股票代码 600321
股票简称 ST正源
原告
被告
案由 工程合同纠纷
诉讼类型 诉讼
案件描述

1、原告:成都市第四建筑工程公司 2、被告:四川国栋建设集团有限公司(公司控股股东)、四川国栋建设股份有限公司 2013年10月9日,成都四建(承包人)与国栋集团(发包人)、公司(工程管理人)三方共同签订了《建设工程施工合同。工程名称为“国栋·南园贰号”;工程规模为总建筑面积225,516.31平方米;承包方式为包工包料,施工图范围(除开2.2条发包人直接分包项目)的总价(平米)和平米单价包干;承包范围为国栋·南园贰号土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容总承包(发包人专业分包的除外),包括但不限于地基与基础工程、主体工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、建筑防水工程、保温工程、楼地面工程、门窗安装工程、机电设备安装工程、通风、给排水工程、弱电工程的预留预埋、承包人的施工成品及质量须达到施工图所设计的意图、发包人的分包工程的配合工作等。 合同工期为300日历天,结算竣工期以发包人向承包人书面开工通知之日起的300个日历天后的次日为本协议总竣工日期。 合同价款采用建筑面积平米单价包干,每平米包干单价为1,636.81元,包干总价为369,127,351.4元。 由于国栋集团(发包人)和成都四建(承包人)在工程施工过程中因工期滞后、工程形象进度的验收等方面存在争议,因此,成都四建依据合同《专用条款》第十条“违约、索赔和争议”之1.1条之约定,行使合同解除权,并书面向国栋集团发出了解除通知,通知到达国栋集团的时间为2016年4月29日。国栋集团在2016年5月7日回函同意解除合同,但由于因成都四建拖延工期,中途单方面终止合同影响了项目如期交付为由拒绝向成都四建已完工程、已购材料和设备办理移交和支付相关工程款。 诉讼请求: ①判令二被告接受原告对已完工程的交付,并协助原告撤出施工场地; ②判令二被告支付工程款159,101,124.52元及利息3,018,943.84元(利息自2016年4月29日起,按年利率15.18%计算,暂算至2016年6月12 日,至实际付清时止),并判令原告对“国栋·南园贰号”项目建设工程折价、拍卖的价款在上述工程欠款范围内享有优先受偿权; ③判令二被告支付逾期付款利息3,167,759. 33元(利息按年利率15.18%计算); ④判令二被告赔偿原告损失1,829,052.42元(损失分为工期延误损失和合同解除后因被告拒绝接受工程交付所产生的费用。其中,合同解除后发生的费用暂算至2016年5月31日,至二被告接受工程交付时止); ⑤诉讼费由二被告承担; 以上标的合计金额为167,116,880.11元。

标的 支付工程款及利息及损失共计167,116,880.11元
一审判决内容

2018-06-30:本公司于2018年6月29日收到四川省成都市中级人民法院民事判决书【(2016)川 01 民初 1096 号】,相关内容如下: 1、国栋集团于判决生效之日起十五日内接受成都四建对已完工程的交付,并协助成都四建撤出施工工地,成都四建于判决生效之日起十五日内向国栋集团移交符合竣工验收要求的全部施工资料; 2、国栋集团于判决生效之日起十五日内向成都四建支付工程款 148,870,594.37元及利息、逾期利息 3,068,534.32 元,国栋集团于判决生效之日起十五日内向成都四建返还保证金 36,912,735.14 元及利息,并赔偿成都四建损失 1,371,701.57 元,成都四建在 148,870,594.37 元范围内对其施工部分享有工程价款优先受偿权; 3、成都四建于判决生效之日起十五日内向国栋集团支付工期延误违约金320,000元; 4、驳回成都四建的其他诉讼请求,驳回国栋集团的其他诉讼请求; 5、本案件受理费、反诉受理费、鉴定费由成都四建和国栋集团共同承担,保全费由国栋集团承担。

二审判决内容

执行情况
诉讼方与本公司关系 证券经纪人制度实施资格
偿还或被偿还金额 16711.6900
诉讼费用
或有损失
诉讼仲裁 公告日期:2004-11-23
股票代码 600321
股票简称 ST正源
原告
被告
案由 因芬兰美卓人造板公司的过错造成的秸秆人造板生产线合同纠纷
诉讼类型 仲裁
案件描述

2001年4月16日,本公司与芬兰美卓人造板公司签订了购买秸秆人造板生产线的合同,合同总金额2,610万德国马克,由于芬兰美卓人造板公司的过错,该生产线设备存在缺陷和拖延了安装调试期,而芬兰美卓人造板公司的赔偿金额又不能满足本公司提出的索赔要求。为此,本公司委托北京金杜律师事务所律师代理本公司作为原告,向国际商会仲裁法庭申请仲裁,仲裁地点在新加坡。

标的 秸秆人造板生产线的赔偿金额
一审判决内容

2007-3-20:国际商会仲裁庭于2007年3月12-17日在新加坡举行了听证会。在听证会上,仲裁委员会已否决了被告芬兰美卓人造板公司要求只赔偿本公司直接损失的请求并裁定如下: 1、原告(即本公司)须在2007年4月30日前根据听证记录重新整理并提出索赔的最后陈述; 2、被告芬兰美卓人造板公司须在2007年5月21日前对公司的陈述进行答复; 3、公司须在2007年6月21日前向国际商会仲裁庭作出对被告芬兰美卓人造板公司答复的最终答复; 4、国际商会仲裁庭将于2007年7月内作出最终的裁决。如国际商会仲裁庭认为必要,可在没有双方证人的情况下开庭一天并宣布裁决结果。

二审判决内容

执行情况
诉讼方与本公司关系 综合类
偿还或被偿还金额
诉讼费用
或有损失
数据加载中...
prevnext
手机查看股票